建筑工程防水施工合同

時(shí)間：2022-09-08 17:33:59 施工合同我要投稿

建筑工程防水施工合同

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的建筑工程防水施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建筑工程防水施工合同

　　發(fā)包人(甲方)：______________

　　承包人(乙方)：______________

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結(jié)合本工程具體事宜，經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同，當(dāng)事人雙方必須全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任，任何一方不得擅自變更或解除。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________住宅房屋外墻滲水維修

　　2、工程地點(diǎn)：___________________

　　3、承包方式：包工包料

　　二、工期要求：工期自____________年_______月_____日至____________年_____月_____日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

　　三、承包范圍：

　　1、材料乙方自購

　　2、使用材料：彩色有機(jī)硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

　　四、處理方法：

　　1、外墻裂縫滲水處理

　�、偈褂貌牧希翰噬袡C(jī)硅防水涂料及嵌縫帶。

　�、谑┕し椒ǎ阂砸徊既糠ㄊ┕�，第一遍有機(jī)硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實(shí)，隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結(jié)合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增強(qiáng)防水層彈性。

　�、酃に嚵鞒蹋河妹⒑湍�?zhàn)拥肚謇硗鈮嫔系幕覊m及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

　　2、外墻瓷磚裂縫滲水處理

　�、偈褂貌牧希簾o色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

　　②施工方法：將瓷磚接縫處的細(xì)微小洞用堵漏劑填實(shí)后，將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時(shí)后即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

　�、酃に嚵鞒蹋河妹⒑湍�?zhàn)拥秾⑼獗砻媲謇砀蓛�，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

　　五、質(zhì)量要求：

　　1、乙方嚴(yán)格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進(jìn)行規(guī)范施工，做到

　　確保優(yōu)良工程。

　　2、保質(zhì)期______年，保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的`質(zhì)量問題由甲方出資維修。

　　六、結(jié)算價(jià)格及付款方式：

　　1、施工價(jià)格及要求：根據(jù)雙方協(xié)商勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認(rèn)可后的工程量維修費(fèi)用￥________________元每戶;____________一期住宅按_______________元每單元計(jì)算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據(jù)《屋面防水工程技術(shù)規(guī)范》及《防水涂料技術(shù)規(guī)范》之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

　　2、付款方式：_____維修施工時(shí)料費(fèi)及人工費(fèi)由乙方預(yù)支，工程結(jié)束后的________月后內(nèi)結(jié)清維修工程款的90剩余維修款做為維修保證金，在保修期結(jié)束后的兩個(gè)______月內(nèi)支付。

　　七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現(xiàn)任何責(zé)任事故均由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由東營(yíng)市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

　　九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本合同一式4份，甲乙雙方各執(zhí)2份。

　　十一、未盡事宜，另行協(xié)商。

　　發(fā)包人(蓋章)：__________承包人(蓋章)：___________

　　負(fù)責(zé)人(簽字)：___________負(fù)責(zé)人(簽字)：___________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：___________

　　簽定日期：___________年______月______日

【建筑工程防水施工合同】相關(guān)文章：

防水施工合同05-26