施工施工合同
隨著時間的推移，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的施工施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工施工合同1
甲方：____________
乙方：____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現(xiàn)就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的.權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況工程名稱：____________工程地址：____________承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________
二、合同價款：金額（大寫）：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
負責協(xié)調(diào)各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。
做好施工現(xiàn)場三通一平，保證做好供電、供水。
甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
乙方責任：
嚴格按圖施工，工程質(zhì)量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質(zhì)量做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。以合同簽訂之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
一周內(nèi)非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；
甲方原因影響下一道工序施工；
未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期；
不可抗力的因素如惡劣天氣（暴雨、高溫、地震、臺風）無法施工及政府行政行為而延誤工期；
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質(zhì)量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問題，就及時報告甲方代表，協(xié)同解決。
六、工程款的支付和結(jié)算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款；鋼構(gòu)材料進場付合同款計人民幣：；彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內(nèi)付清。余款作為工程保質(zhì)金，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清。
七、施工與設計變更
經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協(xié)商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規(guī)定，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）____________乙方（蓋章）____________
負責人（簽字）____________負責人（簽字）____________
日期：____________日期：____________
施工施工合同2
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書�！�
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農(nóng)民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效�！�
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的.訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
施工施工合同3
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方：（以下簡稱乙方） 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，現(xiàn)就該工程相關事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款，共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程內(nèi)容：
1.4 工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定為20xx年 月 日，本工程工期為 天，以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
第二條 承包方式及合同價款
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程合同總價約 萬元包干（大寫 整），雙方按此包干價進行結(jié)算。
第三條 質(zhì)量要求
1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設計要求進行施工，工程質(zhì)量
等級為合格。
2、若雙方對工程質(zhì)量有爭議，共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構(gòu)進行質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承擔。
3、本工程質(zhì)量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質(zhì)量問題，由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承擔費用，乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。
第四條 甲方的責任權利
1、負責施工中的協(xié)調(diào)工作，確保施工的連續(xù)性。
2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
第五條 乙方的責任權利
1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術規(guī)范和設計要求施工，確保工程質(zhì)量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進度情況，接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當?shù)赜嘘P部門相關施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范要求，嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員，做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的'人身損害和財產(chǎn)損失，應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用）的，應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
第六條 施工進度要求
1、按照本合同約定的期限，及時組織并完成工程施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕さ�，工程順延�?/p>
第七條 工程款的支付
乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復。
第八條 工程驗收、移交與結(jié)算
1、工程施工完成后5日內(nèi)，乙方應及時通知甲方，甲方須組織相關部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起 日內(nèi)無正當理由不組
織驗收，在該工程無任何質(zhì)量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結(jié)算手續(xù)。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi)，雙方應辦理完善工程結(jié)算。
第九條 違約責任
1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的，除承擔上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬元。
第十條 其他
1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協(xié)商。協(xié)商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執(zhí)三份，具有同等效益。雙方結(jié)清賬務后，本合同自動失效。
以下無正文
甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：
委托代理人：委托代理人： 電 話： 電話： 傳 真：
開 戶銀行：
賬 號：
簽訂時間：傳真： 開 戶銀行： 賬 號： 年 月 日
施工施工合同4
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《合同法》及有關規(guī)定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容：
村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的`砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開工日期：20____年____月____日
竣工日期：20____年____月____日
三、質(zhì)量要求：
嚴格按照工程質(zhì)量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：
乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結(jié)算方式：
根據(jù)實際完成的工程量結(jié)算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。
六、實際項目及價格：
1、160mm厚黃沙混凝土路面75元/㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元/m
3、混凝土路沿石安砌（100x750x300）35元/m
4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300mm水泥管90元/m。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620 元/座
6、人工挖土方30元/立方米
7、農(nóng)用車300元/臺班
8、勾機1800/臺班。
9、三輪車200元/臺班。
10、零工，60元/工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
乙方：（蓋章）________________
委托代理人：（簽字）________________
20____年____月____日
施工施工合同5
發(fā)包方(甲方)：委托代表人：電話：____________
承包方(乙方)：委托代表人：電話：____________
為確保一號城邦小區(qū)污水排水通暢，本著公平公正平等自愿、互利共贏的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意定立本小區(qū)雨污排水管網(wǎng)施工協(xié)議內(nèi)容如下：
一、工程承包方式：包工、包機械開挖回填和各種大小型工具，包施工技術，包使用材料運輸及二次搬運，不包料。
二、工程承包內(nèi)容：排水管網(wǎng)，檢查井，化糞池施工具體做法：
1、排水管網(wǎng)做法：根據(jù)設計及甲方要求確定管網(wǎng)位置，坡度，坡向放管溝線——挖管溝土方——根據(jù)坡度清理平整，溝底找平——拉線安裝排水管，臨時用土穩(wěn)固——回填松散土方——管溝全線回填。
2、檢查井做法：根據(jù)排水管底標高找出井底標高，井底標高完成面低于管底20c——原土夯實——澆10c厚混凝土墊層，直徑≥1.5米——磚砌240凈直徑1.0米——0.7米檢查井壁——內(nèi)粉井壁內(nèi)側(cè)——根據(jù)標高安裝井圈和井蓋。
3、化糞池做法：確定化糞池位置、標高進行放線——挖化糞池土方——找出化糞池底，做到進高排低——安裝化糞池——連接進排水管網(wǎng)——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。
三、質(zhì)量要求：
1、排水管網(wǎng)坡向坡度正確、連接嚴禁，到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護。
2、檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿、抹灰后井壁不透水，井圈井蓋安裝平整穩(wěn)固。
3、化糞池施工，埋深要求與排污管網(wǎng)的標高一致，做到進高排低，四周回填土輕壓或水侵填實。
四、包工費計取辦法：
排水管網(wǎng)(管徑110～500)按每米15元計取包工費，檢查井(凈內(nèi)徑底口1米，上口0、7米)按每個180元計取包工費，化糞池(43～163)均按200元個計取包工費。最終按實際完成工程量結(jié)算。
五、包工費支付辦法：按工程量完成50%經(jīng)甲方驗收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成經(jīng)甲方驗收合格，通水試驗無質(zhì)量問題付清包工費。
六、工期要求：總工程量排水管網(wǎng)約500米，檢查井約50個，化糞池約9個�？傆行Чて谝�15天完成，開工日期以實際開工日期為準。逾期一天罰款200元。
七、安全文明施工：乙方進入施工現(xiàn)場的.施工人員以及管理人員在施工過程中，無論任何原因發(fā)生的任何工傷事故，帶來的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由乙方承擔。乙方進場的施工人員應遵守甲方各項管理制度，聽從甲方的指揮，配合甲方管理，接受甲方管理人員的管理和檢查監(jiān)督，做到安全生產(chǎn)文明施工，否則甲方有權按相關規(guī)定對乙方經(jīng)濟處罰。
八、協(xié)議生效及終止：本合同自甲乙雙方簽字后開始生效，協(xié)議內(nèi)容履行完畢自動失去效率。
九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方應共同遵守，不得違約，任何一方違約，均應承擔給對方造成的損失，如對協(xié)議內(nèi)容雙方有爭議進行友好協(xié)商解決。調(diào)解不成向當?shù)胤ㄔ荷暝V。
發(fā)包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_______
法定代表人：____________法定代表人：____
日期：____日期_____
施工施工合同6
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
金額（大寫）：約 元（以決算為準）
�。ぴ�
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。�、本合同協(xié)議書
�。�、中標通知書
�。场⑼稑藭捌涓郊�
�。础⒈竞贤瑢Ｓ脳l款
５、本合同通用條款
�。�、標準、規(guī)范及有關技術文件
�。�、圖紙
�。�、工程量清單
�。埂⒐こ虉髢r單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人：（公章 承包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 電話 電話： 傳真：傳真： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號：賬號： 郵政編碼： 郵政編碼：
第二部分通用條款
一、詞語定義及合同文件
１、詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：
1.1通用條款： 是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。
1.2專用條款： 是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3發(fā)包人： 指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4承包人： 指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.5項目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。
1.6設計單位：指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質(zhì)等級證書的單位。
1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。
1.8工程師： 指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。
1.9工程造價管理部門： 指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構(gòu)。
1.10工程：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。
1.11合同價款：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，發(fā)包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的款項。
1.12追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
1.13費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。
1.14工期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，按總?cè)諝v天數(shù)（包括法定節(jié)假日）計算的承包天數(shù)。
1.15開工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.16竣工日期：指發(fā)包人承包人在協(xié)議書約定，承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。
1.17圖紙：指由發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
1.18施工場地：指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。
1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.23小時或天：本合同中規(guī)定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規(guī)定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節(jié)假日的`，以節(jié)假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
�。�、合同文件及解釋順序
2.1合同文件應能相互解釋， 互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同協(xié)議書
�。�2）中標通知書
（3）投標書及其附件
�。�4）本合同專用條款
（5）本合同通用條款
�。�6）標準、規(guī)范及有關技術文件
�。�7）圖紙
（8）工程量清單
（9）工程報價單或預算書
合同履行中，發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
2.2當合同文件內(nèi)容含糊不清或不相一致時， 在不影響工程正常進行的情況下，由發(fā)包人承包人協(xié)商解決。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師作出解釋。雙方協(xié)商不成或不同意負責監(jiān)理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。
�。�、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范 3.1語言文字
本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。 標準建筑工程施工合同范本
3.2適用法律和法規(guī)
本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在專用條款中約定。
3.3適用標準、規(guī)范
雙方在專用條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范的名稱；沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范的，由發(fā)包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。
本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包人承擔。 ４、圖紙
4.1發(fā)包人應按專用條款約定的日期和套數(shù)， 向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發(fā)包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包人承擔，承包人在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。
施工施工合同7
甲方：
乙方：
為了保證施工電梯安裝人員的人身的安全，防止各類事故的發(fā)生，甲乙雙方本著“安全生產(chǎn)、預防為主”的原則，經(jīng)雙方協(xié)議，明確各自的權利及義務，以便相互配合，共同遵守。協(xié)議內(nèi)容如下：
安裝地點：
工程名稱： 安拆的起重機械，型號：
高度： 米
一、雙方責任：
1、 甲乙雙方均應認真貫徹執(zhí)行國家行業(yè)主管部門的有關安全生產(chǎn)的'標準及法令、 法規(guī)、制度和要求，嚴格遵守雙方共同制定的協(xié)議內(nèi)容。
2、甲乙雙方必須密切配合、相互監(jiān)督，在設備進場安裝時，雙方要共同協(xié)作，密切配 合、排除一切安全隱患，確保各項安全工作順利完成。
3、雙方要對安裝人員進行安全教育和安全技術交底。
4、雙方嚴格遵守安全操作規(guī)程，乙方在施工中不準違章作業(yè)，違章操作。
二、甲方責任：
1、有責任對安裝人員進行安全技術監(jiān)督和管理。
2、負責固定式施工電梯的基礎受力強度必須滿足塔吊的設計要求。
3、提供合格電源到施工電梯基礎處。
4、對防礙施工電梯安全工作的高壓線和施工電梯工作范圍內(nèi)的房屋、人行通道進行防 護。
5、協(xié)同乙方設備安裝后的驗收工作，驗收合格后報建委、甲方、監(jiān)理單位備案。
6、嚴格遵守安全操作規(guī)程，任何人不得以任何借口強迫安裝施工人員違章作業(yè)。
三、乙方責任：
1、施工電梯安裝必須是取得符合相應資質(zhì)的專業(yè)施工隊伍，參與安裝施工電梯的施工 人員必須是經(jīng)過專業(yè)培訓考試合格并取得證件、經(jīng)驗豐富、身體健康的專業(yè)人員。
2、要教育安裝人員認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和現(xiàn)場的一切規(guī)章制度。嚴禁安裝人員酒后 上崗，不得在現(xiàn)場吸煙。對所屬人員的教育培訓和安全技術交底。
3、必須嚴格執(zhí)行施工電梯安裝安全操作規(guī)程與本工種的安全管理制度，不得違章指揮 和違章作業(yè)；
4、安裝施工人員在安裝過程中，必須按要求戴好安全帽，在兩米以上的高處進行作業(yè) 時，施工人員必須系好安全帶。
5、施工電梯在安裝過程中，必須設專人指揮與協(xié)調(diào)。吊車司機、電梯司機、安裝人員、 指揮人員必須密切協(xié)調(diào)，保持一致。
6、在安裝過程中，劃出施工作業(yè)區(qū)域，設專人看護，設置圍擋和標示牌，任何人員不 得進入該區(qū)域內(nèi)。
7、對所屬人員的安全負責。
8、在整個施工電梯安裝過程中要有專業(yè)技術工程師在安裝施工現(xiàn)場監(jiān)督進行。
甲方（章）：
乙方（章）：
年 月 日
年 月 日
施工施工合同8
發(fā)包人(全稱)：XXX
承包人(全稱)：XXX
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況：
XXX道路硬化工程硬化面積約***平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為XX萬元。
二、合同工期：
工程在20xx年X月XX日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質(zhì)量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的.主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規(guī)定，根據(jù)材料各項指標和水泥的實際標號，選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗規(guī)程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送***村委會一份備查。
3、獎懲措施：
承包人必須嚴格按有關規(guī)范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：
包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚 15CM單價為40元/平方米;工程量按實結(jié)算。
五、付款方式：
完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：
履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務按國務院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,***辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間：20xx年X月XX日
合同訂立地點:XXX
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：(公章) XXX 承包人:XXX
代表： 住所:
電 話: 電 話：
施工施工合同9
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方承建的御苑小區(qū)工程的實際情況，雙方就此土方施工事宜進行商洽。為了明確雙方責任、權利、保證施工質(zhì)量使其施工順利進行，經(jīng)雙方協(xié)商，特制定如下協(xié)議條款，以共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱：御苑小區(qū)土方工程
二、承包范圍：依據(jù)該項目施工圖設計要求的基礎土方開挖，內(nèi)倒或外運。含開挖時的廠區(qū)修臨時道路、清障、基礎開挖、坑底找平、放坡、裝車、內(nèi)倒土方的堆放；外運土方的鏟平，沿途的散落土方清理等，均屬于乙方承包范圍內(nèi)。
三、計量方式：依據(jù)開挖成型后的基坑，實測實量，由現(xiàn)場施工人員出具內(nèi)倒或外運土方量分類結(jié)算單據(jù)，作為雙方結(jié)算依據(jù)。
四、承包單價：
1.廠區(qū)內(nèi)倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（開票價）。
2.外運土方，《指垃圾土及雜土》每m3 16.5(開票價)。
五、結(jié)算以及付款方式
按照分類土方量乘以單價，為工程總價款；根據(jù)施工進度情況雙方協(xié)商付款及結(jié)算事宜。
六、施工要求
1.乙方在施工過程中必須服從現(xiàn)場管理人員的指揮，按照現(xiàn)場土方開挖的有關要求進行施工，做到基底平整坡度整齊。
2.內(nèi)倒堆置土按甲方指定的地點堆放。
3.外運土方由乙方自行安排堆放地點，并做好沿途散落土的清理工作。
4.4.由乙方協(xié)調(diào)好，城建、市容等有關部門工作，保障工程順利進行。
七、安全生產(chǎn)，文明施工
1.施工階段，乙方應對參加施工人員加強安全教育，所有施工機械及施工人員必須嚴格執(zhí)行相關部門規(guī)定的.操作規(guī)程，安全規(guī)范。因由違反者均按項目部的相關規(guī)定予以處罰。
2.施工期間乙方必須安排一名安全管理人員協(xié)調(diào)甲方，搞好現(xiàn)場安全管理。
3.施工期間如因乙方施工機械、運輸車等造成的安全事故均由乙方承擔經(jīng)濟及其它方面的責任。
八、其它約定
1.本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效，任何一方違約應承擔相應責任。
2.乙方必須維護甲方的利益，確保甲方工程施工順利進行。
3.其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
4.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款項，結(jié)算清后自動失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
施工施工合同10
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：紫辰花園一期施工區(qū)東大門口至獅山路室外施工主干道長200米，寬4米瀝青路面。
二、合同價款
一次性包死16萬元（含發(fā)票稅）
三、工期
_______年年底完成
四、付款方式
1、施工完成后經(jīng)現(xiàn)場項目部和現(xiàn)場甲方代表驗收合格之日起15日內(nèi)支付90%，余下10%等一期項目竣工驗收合格之日起10日內(nèi)付清。
五、工程質(zhì)量
1、對松軟路基層進行保證質(zhì)量要求的塘渣回填，并且壓路機碾壓3邊。
2、路面結(jié)構(gòu)：采用30厘米厚5米寬5%水泥石硝碎石穩(wěn)定層，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且壓路機碾壓密實，密實度達到90%。路面層采用粗細搭配合理6厘米厚4米寬瀝青。
3、滿足施工驗收規(guī)范合格要求，以及必須經(jīng)項目部和現(xiàn)場甲方代表驗收合格。
六、安全文明施工
1、乙方認真貫徹執(zhí)行國家、地方勞動保護、安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、法令、條例、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)工作規(guī)定；
4、單位嚴格執(zhí)行安全管理制度，包括崗位的安全操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責任制、施工安全跟蹤制度和定期安全檢查、安全教育交底制度等；
5、乙方應對自身的`施工過程中的安全負責，在其施工過程中給自身或其他方造成損失的，由乙方負責；
七、違約責任
1、本工程不得轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權終止合同，由此產(chǎn)生的一切后果及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔。
2、必須確保項目一期施工期間的該室外施工道路的質(zhì)量，施工期間如發(fā)生質(zhì)量問題影響正常施工車輛運輸將無條件修復，需要修復時應在接到甲方通知之日3天內(nèi)前來修復；否則按每天罰款500元。
八、合同的生效、變更和終止
1、一式四份，甲方乙方各貳份，經(jīng)雙方代表人或其委托代理人簽署并加蓋公章后生效。
2、合同的任何變更或補充，雙方應充分協(xié)商，并另簽署書面的協(xié)議方可生效。
3、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
時間：_______年_______月_______日
施工施工合同11
為了確保施工安全，保證施工秩序，防止人身設備等事故的發(fā)生，甲、乙雙方特簽定安全協(xié)議如下：
一、協(xié)議雙方：
甲方：邯鄲市裕泰焦化有限公司
乙方：
二、施工項目：
施工起止時間：
三、保證雙方職工及施工人員的安全是我們雙方領導的職責，對施工合同中規(guī)定的條款，雙方都要嚴格執(zhí)行，甲乙雙方管理人員及現(xiàn)場施工人員在施工期間必須執(zhí)行裕泰的安全規(guī)程及本工程的安全措施。
四、乙方若違反裕泰安全規(guī)定，發(fā)生安全傷害事故，每發(fā)生一次從工程款中扣款500—1000元。發(fā)生重大安全事故，造成重大火災和人身傷害事故的，視情況加倍扣罰。
五、乙方在進入甲方工地施工前，應首先向甲方提供施工項目管理人員及安全管理人員名單，并對施工人員進行施工前的安全教育，對施工過程中因乙方私自換人而未及時進行安全教育，一經(jīng)查出要責令停工接受教育處罰，對造成事故的要依法給予從重處罰。
六、乙方要嚴格執(zhí)行、遵守所在區(qū)域的各項管理制度并聽從指揮，不得串崗。進入非施工區(qū)，動用能源開關，按鈕等設施需經(jīng)甲方有關單位批準，乙方若有違規(guī)違紀現(xiàn)象或不安全因素，甲方有權制止和停止施工，不聽勸阻，按裕泰規(guī)定給予罰款。
七、甲方應向乙方現(xiàn)場負責人交代施工現(xiàn)場可能遇到的危險與涉及到安全的問題（包括帶電線路、設備易燃、易爆、有毒、有害氣體、管網(wǎng)等）而后乙方采取相應的防護措施，不清楚現(xiàn)場狀況不得擅自施工。
八、乙方在施工期間使用的電源由甲方指定，指定電源以上的線路的安全問題，由甲方負責；指定電源及以下的線路架設和安全問題由乙方負責。
九、乙方施工人員在施工中應時時注意現(xiàn)場環(huán)境變化，并有針對的.，分步驟采取可靠的安全措施。施工要分步集中，全過程專人監(jiān)護，乙方工程施工安全方案與措施必須報甲方。
十、乙方進入施工現(xiàn)場的人員都必須穿戴齊全勞保用品，正確佩帶安全帽，2米以上高空作業(yè)必須佩帶安全帶，施工作業(yè)和操作必須嚴格執(zhí)行《建筑安裝工程技術規(guī)定》和《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》。電焊操作嚴禁在其它介質(zhì)和設備管道上引燃電弧，并具備防止火花飛濺的措施。電焊用的接地線不允許通過運行的管線設備構(gòu)成回路，應在焊件本體直接連接，焊把必須銅質(zhì)電纜軟線，嚴禁代替，違者按規(guī)定罰款。
十一、乙方安全管理人員應遵守甲方現(xiàn)場的有關安全規(guī)章制度，嚴格按照有關操作規(guī)程施工，不得到施工無關的場所逗留或擅自動用設備。
十二、乙方安全管理人員應積極配合施工中確定的安全措施的落實，并負責全過程的安全檢查監(jiān)督，簽認違反規(guī)定的裁決和罰款通知。
十三、乙方必須建立安全機構(gòu)和安全管理網(wǎng)，明確專人負責現(xiàn)場的安全工作，加強安全管理，并不斷開展安全教育和檢查，對甲方提出的安全問題要認真對待，按規(guī)定時間落實，施工中因乙方造成的人身傷害及其它事故由乙方負責，甲方只配合搶救和參與事故分析。
十四、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中存在的安全問題，應及時通知乙方，以便于及時處理，防止事故的發(fā)生。乙方應向甲方提供迅速可靠的聯(lián)系電話，若甲方發(fā)現(xiàn)問題在24小時之內(nèi)，按乙方所提供的聯(lián)系方式未能聯(lián)系到乙方，則按乙方違章一次處理，乙方聯(lián)系方式：
固定電話： 手機：
十五、協(xié)議自雙方簽定之日起生效，至工程竣工自然失效。
十六、本協(xié)議共3面，十六項內(nèi)容，若對本協(xié)議沒有異議，請按要求填寫好各項內(nèi)容，最后甲乙雙方負責人簽字蓋章，協(xié)議生效。
甲方現(xiàn)場安全員： 乙方現(xiàn)場專職安全員：
甲方安全負責人： 乙方施工負責人：
甲方蓋章 乙方蓋章
年 月 日 年 月 日
施工施工合同12
甲方：
聯(lián)系電話：
地址：
乙方：
聯(lián)系電話：
地址：
為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，根據(jù)國家有關法規(guī)，加強_______期間的安全管理，落實安全生產(chǎn)責任制，明確甲、乙雙方的安全責任，確保項目施工操作人員的安全與健康，促進施工順利進行，特簽訂本協(xié)議。
一、甲方安全生產(chǎn)管理責任
1、必須嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)范標準，制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全安全生產(chǎn)責任制度，落實各項安全技術措施要求，保證工程安全施工投入的有效實施。
2、甲方有為乙方提供施工所需的安全、技術、水文、地質(zhì)等資料的義務
3、協(xié)助乙方了解甲方有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，協(xié)助乙方解決施工過程中碰到的各種涉及安全的問題。從思想上和組織上應把乙方安全生產(chǎn)管理納入甲方統(tǒng)一的安全管理體系之中。
4、甲方有權要求乙方立刻撤走現(xiàn)場內(nèi)不遵守、執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、操作規(guī)程、安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場。
5、對不符合安全規(guī)定的，甲方安全管理人員有權要求停工，整改合格后方可繼續(xù)施工。
6、對違反安全生產(chǎn)、治安、消防、文明施工規(guī)定的行為，甲方依據(jù)相關規(guī)定有權對乙方進行經(jīng)濟處罰。
7、甲方不得對乙方提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。
8、發(fā)生災害事故時，甲方有義務及時通知事故可能波及乙方施工范圍的人員撤離。
9、甲方應當為乙方工傷人員提供救護便利。
二、乙方安全生產(chǎn)管理責任
1、乙方必須貫徹執(zhí)行國家、山東省法律法規(guī)、條例、規(guī)定；遵守甲方的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定及要求，并積極參加各種有關促進安全生產(chǎn)的各項活動。
2、乙方是施工現(xiàn)場安全責任的主體，應當對施工安全全面負責，并接受甲方的統(tǒng)一監(jiān)督管理，乙方在施工中應建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。
3、乙方不得將所承包工程轉(zhuǎn)包、分包或者以任何變相的形式轉(zhuǎn)包、分包給第三方。
4、乙方應當建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責任制，推行安全生產(chǎn)目標管理和施工現(xiàn)場標準化作業(yè)。
5、乙方項目負責人應當由取得相應執(zhí)業(yè)資格的人員擔任，負責工程項目的施工安全，落實安全施工規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全施工投入的有效使用，并根據(jù)工程特點組織制定施工安全技術措施，消除安全事故隱患。及時、如實報告施工安全情況。
6、乙方應當為工程施工配置專職安全員。專職安全員應當持證上崗，并按規(guī)定獨立行使職權。
7、乙方應當落實勞動生產(chǎn)教育培訓制度，加強對本單位人員的安全施工教育和培訓，如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施，保證從業(yè)人員熟悉并嚴格執(zhí)行有關的安全施工規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識。未經(jīng)安全施工教育和培訓合格人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員應當經(jīng)國家規(guī)定的有關部門組織專門培訓，經(jīng)考核合格，取得上崗證書后，方可上崗作業(yè)。
8、乙方可根據(jù)自身需要組織其從業(yè)人員參與建設單位或甲方組織安排的安全教育培訓等活動。
9、乙方必須依法為其從業(yè)人員辦理工傷保險或商業(yè)保險。
10、乙方應當按照工程承包方式（專業(yè)分包或勞務分包）的.不同為作業(yè)人員提供符合安全施工和技術規(guī)范要求的施工機具和勞動防護用品，并告知其正確的使用方法。乙方在采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備時，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全培訓。
11、工程施工前，乙方技術人員應編制承建工程施工技術安全措施，報甲方有關部門審批。乙方應及時將審批后的安全技術措施向參加施工的人員認真?zhèn)鬟_貫徹，傳達人與被傳達人均應簽名備查。
12、乙方應當負責施工現(xiàn)場內(nèi)的安全設施的建立、正常使用和維護工作；并應在有較大危險因素的場所、設施、設備上設置明顯的符合國家標準的安全警示標志。
13、乙方應當教育職工愛護工程安全生產(chǎn)設施。如損壞安全施工設施要及時修復，并由乙方承擔由此所造成的一切損失。
14、乙方應當定期進行安全隱患排查，并及時向甲方通報排查情況；對甲方或乙方查出的安全隱患，乙方必須按要求在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。
15、由乙方違章違規(guī)作業(yè)造成重大事故隱患或發(fā)生事故，致使工程設備及其它受到損失，由乙方承擔全部責任。
16、發(fā)生災害事故時，乙方應當及時向甲方通報，由甲方相關部門和人員統(tǒng)一指揮救災，乙方要認真執(zhí)行甲方搶險、救災命令，所需搶險救災人員、材料、設備等均無條件服從甲方調(diào)度。
17、發(fā)生工程施工安全事故時，乙方應當采取有效措施防止滋生事故的生產(chǎn)或事故擴大，保護好事故現(xiàn)場，需要移動現(xiàn)場物品時，應當做出標記和書面記錄，妥善保管有關物證。乙方應當及時、如實報告，不得瞞報、謊報、遲報；不得故意破壞事故現(xiàn)場，毀滅相關證據(jù)。
18、因乙方直接責任或不可抗力造成乙方人員傷亡事故，由乙方承擔全部責任，并向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門報告事故情況，積極配合各級事故調(diào)查組進行事故調(diào)查，承擔處理事故與善后所需的費用和傷亡指標。
19、因甲方直接責任造成乙方人員傷亡事故，由乙方處理善后，甲方承擔處理事故與善后所需的費用，并協(xié)助乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門報告事故情況，甲、乙雙方積極配合各級調(diào)查組的調(diào)查工作，由乙方上報傷亡指標。
20、因乙方直接責任造成甲方或第三方人員的傷亡事故，由甲方（或第三方）處理善后，乙方承擔全部責任和處理事故與善后所需的費用及傷亡指標，由乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門報告事故情況，各方應積極配合各級事故調(diào)查組的調(diào)查工作。
21、因甲乙雙方共同責任（含責任暫未查清）造成人員傷亡事故，由乙方向?qū)俚匕踩O(jiān)督管理部門報告事故情況，各方應積極配合各級事故調(diào)查組的調(diào)查工作，待查清各方所應承擔的責任大小，承擔相應的責任，有人員傷亡的一方處理善后，所需處理事故與善后的費用按比率共同分擔，傷亡指標由乙方上報。
三、一般規(guī)定
1、本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生爭議，應由甲乙雙方共同協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本工程施工分包合同同時生效。
3、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各持______份。
甲方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
乙方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
_______年______月______日
施工施工合同13
發(fā)包方（下稱甲方）：____________
承包方（下稱乙方）：____________
甲方在_______縣______街道辦事處______村建蓋豬舍，由乙方負責施工，現(xiàn)雙方根據(jù)《建筑法》、《合同法》及有關法律法規(guī)，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、工程簡況：
1、新建豬舍5幢1000平方米：其中新建育肥豬舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母豬舍1幢200平方米。
2、工程內(nèi)容：包工不包料。
3、工程承包為出水工程，到頂面蓋好（含水電、內(nèi)粉刷、豬舍內(nèi)的隔欄、隔墻、產(chǎn)床）。
4、工程質(zhì)量等級為達到施工規(guī)范規(guī)定的驗收合格標準。
二、雙方的權利和責任：
（一）甲方的權利和責任：
1、向乙方提供施工圖紙（草圖）。
2、負責施工材料供應，施工用水、電的接通。
�。ǘ┮曳降臋嗬拓熑危�
1、工程承包為一次性包工不包料，乙方負責解決工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備，依照《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī)，按照甲方的.要求和提供的進行施工并提出合理化建議，如需改動，必須與甲方商量決定。
2、乙方要做好施工現(xiàn)場安全防護和保衛(wèi)，本著安全、文明、合理、節(jié)約的原則進行施工。工程施工中乙方應注意安全，發(fā)生安全事故責任由乙方承擔。
3、乙方應嚴格按照施工規(guī)范進行施工，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題或造成返工，經(jīng)濟損失由乙方承擔。如甲方提出更改，甲方必須付給乙方工資。
三、工程結(jié)算：
1、新建豬舍建好后按照幢量面積計算工資，其中新建豬舍5幢1000平方米，每平方米125.00 元，合計工資（工時費）人民幣壹拾貳萬伍仟元整（￥125000.00）。
2、工程款支付：工程完工后，工資一次性支付。
四、違約責任：
凡違反以上條款均屬違約，違約方必須向守約方賠償違約金，為總合同價款的5%，損失另計。
五、其他事宜：
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：20____年____月____日
日期：20____年____月____日
施工施工合同14
第四章 合同條款及格式（20xx版本）
第一節(jié) 通用合同條款
通用合同條款
1、一般約定
1.1 詞語定義
通用合同條款、專用合同條款中的下列詞語應具有本款所賦予的含義。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或稱合同）：指合同協(xié)議書、中標通知書、投標函及投標函附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同協(xié)議書：指第1.5 款所指的合同協(xié)議書。
1.1.1.3 中標通知書：指發(fā)包人通知承包人中標的函件。
1.1.1.4 投標函：指構(gòu)成合同文件組成部分的由承包人填寫并簽署的投標函。
1.1.1.5 投標函附錄：指附在投標函后構(gòu)成合同文件的投標函附錄。
1.1.1.6 技術標準和要求：指構(gòu)成合同文件組成部分的名為技術標準和要求的文件，包括合同雙方當事人約定對其所作的修改或補充。
1.1.1.7 圖紙：指包含在合同中的工程圖紙，以及由發(fā)包人按合同約定提供的任何補充和修改的圖紙，包括配套的說明。
1.1.1.8 己標價工程量清單：指構(gòu)成合同文件組成部分的由承包人按照規(guī)定的格式和要求填寫并標明價格的工程量清單。
1.1.1.9 其他合同文件：指經(jīng)合同雙方當事人確認構(gòu)成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同當事人和人員
1.1.2.1 合同當事人：指發(fā)包人和（或）承包人。
1.1.2.2 發(fā)包人：指專用合同條款中指明并與承包人在合同協(xié)議書中簽字的當事人。
1.1.2.3 承包人：指與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書的當事人。
1.1.2.4 承包人項目經(jīng)理：指承包人派駐施工場地的全
權負責人。
1.1.2 . 5 分包人：指從承包人處分包合同中某一部分工程，并與其簽訂分包合同的分包人。
1.1.2.6 監(jiān)理人：指在專用合同條款中指明的，受發(fā)包人委托對合同履行實施管理的法人或其他組織。
1.1.2.7 總監(jiān)理工程師（總監(jiān)）：指由監(jiān)理人委派常駐施工場地對合同履行實施管理的全權負責人。
1.1.3 工程和設備
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）臨時工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同約定建造并移交給發(fā)包人的工程，包括工程設備。
1.1.3.3 臨時工程：指為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時性工程，不包括施工設備。
1.1.3.4 單位工程：指專用合同條款中指明特定范圍的永久工程。
1.1.3.5 工程設備：指構(gòu)成或計劃構(gòu)成永久工程一部分的機電設備、金屬結(jié)構(gòu)設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
1.1.3.6 施工設備：指為完成合同約定的各項工作所需的設備、器具和其他物品，不包括臨時工程和材料。
1.1.3.7 臨時設施：指為完成合同約定的各項工作所服務的臨時性生產(chǎn)和生活設施。
1.1.3.8 承包人設備：指承包人自帶的施工設備。
1.1.3.9 施工場地（或稱工地、現(xiàn)場）：指用于合同工程施工的場所，以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所，包括永久占地和臨時占地。
1.1.3.10 永久占地：指專用合同條款中指明為實施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 臨時占地：指專用合同條款中指明為實施合同工程需臨時占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 開工通知：指監(jiān)理人按第11.1款通知承包人開工的函件。
1.1.4.2 開工日期：指監(jiān)理人按第11.1款發(fā)出的開工通知中寫明的開工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投標函中承諾的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款約定所作的變更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目約定工期屆滿時的日期。實際竣工日期以工程接收證書中寫明的日期為準。
1.1.4.5 缺陷責任期：指履行第19.2款約定的缺陷責任的期限，具體期限由專用合同條款約定，包括根據(jù)第19.3 款約定所作的延長。
1.1.4.6 基準日期：指投標截止時間前28天的`日期。
1.1.4.7 天：除特別指明外，指日歷天。合同中按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。期限最后一天的截止時間為當天24:00。
1.1.5 合同價格和費用
1.1.5.1 簽約合同價：指簽定合同時合同協(xié)議書中寫明的，包括了暫列金額、暫估價的合同總金額。
1.1.5.2 合同價格：指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后，發(fā)包人應付給承包人的金額，包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。
1.1.5.3 費用：指為履行合同所發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的所有合理開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.1.5.4 暫列金額：指已標價工程量清單中所列的暫列金額，用于在簽訂協(xié)議書時尚未確定或不可預
見變更的施工及其所需材料、工程設備、服務等的金額，包括以計日工方式支付的金額。
1.1.5.5 暫估價：指發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定價格的材料、設備以及專業(yè)工程的金額。
1.1.5.6 計日工：指對零星工作采取的一種計價方式，按合同中的計日工子目及其單價計價付款。
1.1.5.7 質(zhì)量保證金（或稱保留金）：指按第17.41項約定用于保證在缺陷責任期內(nèi)履行缺陷修復義務的金額。
1.1.6 其他
1.1.6.1 書面形式：指合同文件、信函、電報、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。
1.2 語言文字
除專用術語外，合同使用的語言文字為中文。必要時專用術語應附有中文注釋。
1.3 法律
適用于合同的法律包括中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，以及工程所在地的地方法規(guī)、自治條例、單行條例和地方政府規(guī)章。
1.4 合同文件的優(yōu)先順序
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。除專用合同條款另有約定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：
(l）合同協(xié)議書；
(2）中標通知書；
(3）投標函及投標函附錄；
(4）專用合同條款；
(5）通用合同條款；
(6）技術標準和要求；
(7）圖紙；
(8）已標價工程量清單；
(9）其他合同文件。
1.5 合同協(xié)議書
承包人按中標通知書規(guī)定的時間與發(fā)包人簽訂合同協(xié)議書。除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，發(fā)包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同協(xié)議書上簽字并蓋單位章后，合同生效。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
施工施工合同15
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：____________
承包方（以下簡稱乙方）：____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致，特訂立合同如下：
一、工程概況
1、工程結(jié)構(gòu)：磚混；
2、建筑面積：約_㎡（按實際建筑面積計算為準）。
二、承包方式土建工程總單包（即包工不包料）。
三、甲方負責范圍甲方應提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范圍
1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆（鐵絲釘子自備）、鋼筋工程、內(nèi)外粉刷工程、樓梯粉刷上頂（一層、頂層、地坪）。
2、乙方自備機械、腳手架。
五、承包價格按每平方米元結(jié)算，隔熱層按計算。
六、質(zhì)量要求
七、付款方式
1、基礎完工付款
2、每層砌體完工付款
3、內(nèi)粉完工付款
4、外粉完工付款
5、竣工驗收合同后付清余款。
八、施工日期：_______按120天計算，雨天順延。
九、安全問題乙方應安全、文明施工，如出現(xiàn)大小事故由乙方自負。
十、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：____________
______年____月____日
【施工施工合同】相關文章：
施工施工合同08-12
施工施工合同09-03
施工合同施工合同09-12
施工合同委托施工合同09-27
建筑施工配合施工合同08-03
施工的合同09-19
施工合同08-27
施工合同05-16
施工合同08-22