- 相關(guān)推薦
供電施工合同范本（精選10篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的供電施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
供電施工合同 1
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合全合同具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_____
2、工程地點：_____
3、工程內(nèi)容：_____
4、承包方式：_____
5、開工日期：_____
6、竣工日期：_____
第二條：工程造價及結(jié)算方式
按工程內(nèi)容進行施工。工程總造價為_____萬元（人民幣）。
第三條：雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
甲方須委派駐工地代表。
甲方對工程質(zhì)量進行評定，核實確認工程量，對工程質(zhì)量進行驗收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同后通過甲方驗收，驗收合格甲方在驗收記錄上簽字后進行隱蔽工程的繼續(xù)施工，驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)重新交驗，同時承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方責(zé)任
乙方委派駐工地代表及相關(guān)技術(shù)人員。
乙方嚴格按照設(shè)計要求進行施工，施工中乙方采購的`材料須符合相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準。工程施工和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負責(zé)在特定的期限處理，費用自負。
乙方在施工完畢后負責(zé)及時向電管部門辦理驗收，報批，備案等所有用電手續(xù)，及時接火通電，并承擔(dān)相關(guān)費用，做到交鑰匙工程。
第四條：施工工期
施工工期_____小時。
第五條：工程款支付
1、工程款支付方式：按工程進度支付工程款。
2、工程竣工驗收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待質(zhì)保期滿后再行支付。
第六條：工程施工的安全措施
1、乙方設(shè)置專職安全員。
2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業(yè)安全工程規(guī)程》，按《大修、基建、更改工程組織、技術(shù)、安全三大措施》有關(guān)規(guī)定，制定安全施工作業(yè)，操作規(guī)程和嚴格的安全防護措施。因措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
第七條：違約責(zé)任
合同簽訂后，雙方不得隨意變更合同內(nèi)容，不得違約，乙方延期開工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20x元違約金。
第八條：工程保修和保修金的支付
工程保修期為_____年，期間發(fā)生的工程質(zhì)量問題乙方負責(zé)無償維修及更換，保修金1000元，自工程交付驗收后一年內(nèi)付清。
發(fā)包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話號碼：
郵政編碼：
承包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
工地代表：
電話號碼：
郵政編碼：
合同訂立時間：
供電施工合同 2
施工單位（甲方）：________________
設(shè)備管理單位（乙方）：___________
工程名稱：________________________
工程期限：________________________
安全協(xié)議主要內(nèi)容：
一、工程概況：
1.施工項目：______________________
2.作業(yè)內(nèi)容：______________________
3.地點和時間：____________________
二、施工責(zé)任地段和期限：
施工責(zé)任地段：____________________
三、雙方所遵循的技術(shù)標準、規(guī)程和規(guī)范
雙方必須嚴格遵守《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》（鐵道部令第29號）、《____鐵路局營業(yè)線施工及安全管理細化辦法》（____鐵總發(fā)____號）、《____鐵路局營業(yè)線施工及安全管理細化補充辦法》（____鐵總發(fā)____號）、《鐵路電力管理規(guī)則》、《鐵路電力安全工作規(guī)程》（鐵運[1999]103號）等有關(guān)文件的各項規(guī)定。
四、安全防護內(nèi)容、措施及專業(yè)結(jié)合部安全分工
甲方施工不能影響乙方在甲方施工范圍內(nèi)的設(shè)備正常運行，甲方按乙方要求對乙方在施工范圍內(nèi)的設(shè)備及設(shè)施進行防護。乙方負責(zé)監(jiān)護在甲方施工范圍內(nèi)供電設(shè)備安全。
五、雙方安全責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)（包括共同安全職責(zé)和雙方各自安全職責(zé)）
1.甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協(xié)議前，需由甲方牽頭組織甲乙雙方到施工現(xiàn)場，依據(jù)施工平面圖向乙方介紹施工時間、地點、作業(yè)范圍、施工工藝和辦法；使乙方清楚甲方施工的方案、內(nèi)容和位置，明確因施工有可能對乙方供電設(shè)備造成的影響和不良后果，做好預(yù)防；并共同確認乙方地上地下供電設(shè)備，做好書面調(diào)查簽認記錄。甲方在第一次與乙方簽訂施工配合協(xié)議時，須同時將施工組織設(shè)計、安全措施（特別是施工中涉及乙方設(shè)備的安全防護措施）、相關(guān)（改造）設(shè)計文件及圖紙、審查（鑒定）意見、現(xiàn)場調(diào)查簽認記錄（原件）提供給乙方。每月與乙方簽訂具體施工配合協(xié)議前，甲方均應(yīng)到乙方配合施工的車間確認甲方具體施工的地段內(nèi)乙方設(shè)備情況，確定甲方的本次施工類別劃分。
2.甲方本次協(xié)議施工屬于辦理施工許可證，施工中有影響供電設(shè)備時需與乙方簽訂臨近營業(yè)線施工安全協(xié)議書。
3.在甲方施工前，特別涉及到需參加運輸部門組織召開的施工例會時，甲方須將簽訂的安全協(xié)議送至或傳至乙方配合車間，乙方根據(jù)施工協(xié)議和現(xiàn)場勘查，制定相應(yīng)的配合措施，保證甲方施工順利進行。因甲方原因造成施工例會取消，甲方不能施工時責(zé)任自負。乙方未接到由甲方負責(zé)送交的安全協(xié)議時，可拒絕配合施工。
4.甲方進行施工時，在施工____小時前，甲方與乙方配合施工聯(lián)系人聯(lián)系，確定施工的時間、地點及需配合的內(nèi)容，并提前一天通知乙方具體施工時間、地點，以便乙方做好人員安排和相應(yīng)的準備工作，安排人員到現(xiàn)場進行配合。甲方負責(zé)接送乙方配合人員（含工具、材料）。因甲方接送時間不及時，影響配合施工，由甲方負責(zé)。
5.施工前，根據(jù)施工平面圖或在施工現(xiàn)場，由乙方向甲方介紹地下隱蔽設(shè)施的分布和埋設(shè)深度等情況，必要時畫出示意圖，動土施工前乙方指導(dǎo)甲方進行挖驗，使甲方明確乙方地下設(shè)施的分布、走向、埋深，以便甲方作出相應(yīng)的防范措施。在確認有乙方設(shè)備地段及安全范圍內(nèi)，甲方動土施工時禁止動用鎬（釬）、機械化設(shè)備和有可能對乙方設(shè)備造成損害的'器具，防止對乙方設(shè)備（特別是地下電纜）造成損害；必要時甲方應(yīng)在施工作業(yè)面內(nèi)設(shè)好安全警示標記。對不能判明的地下電纜經(jīng)路，甲方未挖驗確認電纜安全情況下不準施工；確認乙方電纜路徑后，電纜需要防護（包括挖驗后或未明確乙方電纜是否廢棄）時，由甲方負責(zé)，在乙方人員監(jiān)護和指導(dǎo)下，用槽鋼或角鋼對乙方電纜進行防護。未對乙方電纜進行防護，嚴禁甲方在此區(qū)段通行重車、車輛碾壓施工或動土施工。如甲方違反協(xié)議造成的損失和后果全部由甲方承擔(dān)。
6.甲方動土施工（包括挖驗）發(fā)現(xiàn)任何電纜時，必須找乙方人員確認是否乙方設(shè)備。
7.甲方施工不得影響乙方設(shè)備的埋深及安全距離的有關(guān)要求；因甲方施工（包括挖驗）造成乙方隱蔽設(shè)備外露、埋深不足等不能滿足乙方技術(shù)要求，并且不能立即按乙方標準恢復(fù)時，由甲方負責(zé)，____小時設(shè)專人防護并保證設(shè)備安全，同時與乙方進行書面簽認；并由甲方負責(zé)在雙方確定的時間內(nèi)按乙方標準進行恢復(fù)。
8.根據(jù)甲方施工情況和請求，在施工時由乙方向施工現(xiàn)場派出指定人員，負責(zé)對甲方施工進行監(jiān)督指導(dǎo)，乙方派出人員應(yīng)熟悉并掌握所屬設(shè)施的分布、走向、埋深，正確指導(dǎo)甲方人員施工；甲方在施工過程中，應(yīng)聽從乙方人員的指導(dǎo)。乙方人員沒有到場禁止施工，擅自施工造成后果由甲方自負。
9.甲方嚴禁超范圍施工，需要超范圍施工的必須重新簽訂施工安全協(xié)議，并按新協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行。甲方作業(yè)人員及所持機具材料與臨近帶電設(shè)備（電力線路等）保持____米以上的安全距離。甲方在施工過程中操作者和其他相關(guān)人員必須對施工機械進行嚴格監(jiān)控，防止施工機械刮碰電力支柱、拉線、設(shè)備基礎(chǔ)和電力線路等乙方設(shè)備。各類料具在裝、卸、運過程中與電力支柱、拉線、基礎(chǔ)保持____米以上的距離，不碰撞以上設(shè)備；在電力支柱、拉線、設(shè)備基礎(chǔ)周圍____米以內(nèi)、電纜徑路及其兩側(cè)____米、貫通（自閉）等電力線路邊線向外側(cè)延伸5米所形成的兩平行線區(qū)域內(nèi)，嚴禁擅自進行打樁、鉆探、開挖、取土等作業(yè)，嚴禁堆放材料、機具和廢棄物（施工垃圾）等。
10.施工前，雙方共同到施工現(xiàn)場及甲方運輸施工料具、廢棄物的車輛通過的道路確認，甲方施工車輛是否對電力支柱、拉線、設(shè)備基礎(chǔ)和電力線路等乙方設(shè)備構(gòu)成影響。若有影響，乙方設(shè)備在未排遷前，由甲方負責(zé)，在乙方設(shè)備上粘貼反光防撞標志或設(shè)置防撞護樁。未設(shè)置防撞標志或護樁，甲方不得施工，由此造成的后果由甲方負責(zé)。
11.甲方施工中不得隨意動用和破壞乙方設(shè)備；在乙方同意并有人監(jiān)護下，甲方動用的設(shè)備由甲方負責(zé)恢復(fù)或賠償；甲方施工期間造成乙方設(shè)備故障、損壞或影響行車、供電時，由甲方承擔(dān)責(zé)任。同時甲方必須就相關(guān)情況到乙方交班，否則乙方有權(quán)停止甲方的施工。因甲方施工引起的行車設(shè)施、乙方設(shè)備發(fā)生故障后或不能正常運行時，甲方應(yīng)及時通知并積極配合乙方進行搶修或處理，發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
12.甲方施工過程中，乙方若發(fā)現(xiàn)甲方的施工對乙方設(shè)備存在安全隱患時，可責(zé)令甲方立即整改；有危及行車、乙方設(shè)備安全的行為和傾向時，有權(quán)責(zé)令甲方停止施工。對乙方提出的安全隱患等問題，甲方須立即進行整改，或采取有效措施進行補救，并將處理結(jié)果及時反饋乙方。由于甲方不履行施工安全協(xié)議內(nèi)容對乙方供電設(shè)備構(gòu)成嚴重威脅時，乙方有權(quán)給甲方出具《施工問題整改通知書》限期整改，同時根據(jù)情節(jié)輕重進行處罰，有必要時上報施工主管部門和安全監(jiān)察部門。
13.甲方施工涉及乙方設(shè)備排遷時，甲方應(yīng)提前與此項工程主管部門反映乙方設(shè)備需排遷的問題，或與乙方協(xié)商排遷事宜；由乙方負責(zé)排遷時，甲方需提供有關(guān)排遷資料，并在施工前向乙方提供施工示意圖和有關(guān)施工預(yù)算。在乙方設(shè)備未排遷之前，甲方不得施工。
14.雙方確定施工聯(lián)系人，并確定聯(lián)系方式，進行信息溝通，確認施工進度及要解決的有關(guān)安全問題。
六、違約責(zé)任和經(jīng)濟賠償辦法
1.未造成后果的由雙方協(xié)商解決或由局安全監(jiān)察部門裁定。
2.對造成后果的由路局安全監(jiān)察部門按《事規(guī)》裁定。
七、安全監(jiān)督和配合費用
1.安全抵押金
2.安全監(jiān)督檢查費用
3.施工配合費用
八、法律法規(guī)規(guī)定或其它內(nèi)容
1.對發(fā)生的事故按《事規(guī)》及____鐵總發(fā)____號文中規(guī)定的條款執(zhí)行。
2.遇有下列事項時協(xié)議自然失效
�。�1）提前或超出安全協(xié)議簽定的日期；
�。�2）超出安全協(xié)議簽定的范圍；
�。�3）不履行安全協(xié)議內(nèi)容，違背雙方安全協(xié)議時。
3.此協(xié)議只能作為施工單位甲方辦理施工許可證之用。甲方正式施工前，須提供施工許可證，并每月根據(jù)施工具體情況與乙方辦理具體施工配合協(xié)議，否則乙方有權(quán)拒絕配合施工或制止甲方施工。
施工單位（甲方）意見：__________
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
設(shè)備管理單位（乙方）意見：_______
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
建設(shè)單位意見：_____________________
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
局建設(shè)單位主管部門意見：_________
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
局設(shè)備管理（運輸）部門意見：____
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
局安全監(jiān)察室意見：________________
負責(zé)人：____________________________
_________年________月________日
供電施工合同 3
供電方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責(zé)）人：_______________
授權(quán)人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
委托轉(zhuǎn)供方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責(zé)）人：_______________
授權(quán)人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
被轉(zhuǎn)供方
單位名稱：_________________________
法定地址：_________________________
法定（負責(zé)）人：_______________
授權(quán)人：_______________________
電話：_____________________________
電傳：_____________________________
郵編：_____________________________
開戶銀行：_________________________
帳號：_____________________________
稅務(wù)登記號：_______________________
為明確供電企業(yè)（以下簡我供電方）委托供電的單位（以下簡稱轉(zhuǎn)供方）向其他用戶（以下簡稱被轉(zhuǎn)供方）進行轉(zhuǎn)供電力過程中的和義務(wù)，實現(xiàn)安全、合理地供電和用電，根據(jù)《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》和《供電營業(yè)規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)供電方、轉(zhuǎn)供方、用電方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，共同信守，嚴格履行。
一、轉(zhuǎn)供電關(guān)系
經(jīng)供電方、轉(zhuǎn)供方和被轉(zhuǎn)供方三方（以下簡稱三方）協(xié)商，供電方委托轉(zhuǎn)供方向被轉(zhuǎn)供方供電。轉(zhuǎn)供方同意接受委托，并向被轉(zhuǎn)供方承擔(dān)供電義務(wù)。被轉(zhuǎn)供方通過轉(zhuǎn)供方獲得用電，與供電方簽訂供用電合同，并向供電方承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
二、轉(zhuǎn)供電方式
轉(zhuǎn)供方同意從其所有的________變電所________出線的________千伏線路________桿向被轉(zhuǎn)供方受電裝置供電。
三、轉(zhuǎn)供電容量
根據(jù)被轉(zhuǎn)供方申請的用電容量，經(jīng)三方確認，被轉(zhuǎn)供方的用電容量為________________千伏安（千瓦），用電負荷為________________千瓦（安）。
四、轉(zhuǎn)供用電期限
委托轉(zhuǎn)供電期限為本協(xié)議的有效期限。
五、三方的與義務(wù)
1、被轉(zhuǎn)供方通過本協(xié)議，從供電方獲得用電的，并根據(jù)的電價、隨電價收取費用標準和用電量承擔(dān)向供電方繳納電費的義務(wù)。
2、轉(zhuǎn)供方依據(jù)本協(xié)議承擔(dān)向被轉(zhuǎn)供方安全供電的義務(wù)，并從供電方獲得轉(zhuǎn)供費用的。
3、供電方依據(jù)本協(xié)議應(yīng)直接受理被轉(zhuǎn)供方的用電申請，并有對被轉(zhuǎn)供方裝表計量和收取電費的，承擔(dān)向轉(zhuǎn)供方支付轉(zhuǎn)供費用的義務(wù)，并按有關(guān)規(guī)定解決被轉(zhuǎn)供方用電指標。
六、轉(zhuǎn)供電的計量及電費
1、供電方應(yīng)按直接對被轉(zhuǎn)供方使用的電力、電量進行安裝電能計量裝置，并負責(zé)抄表和收取電費。
2、供電方依據(jù)《供電營業(yè)規(guī)則》第十四條規(guī)定，在計算轉(zhuǎn)供方的用電量、需量及功率因數(shù)調(diào)整電費時，應(yīng)扣除被轉(zhuǎn)供方每月用電計量裝置實際記錄的`電量和轉(zhuǎn)供損耗電量。
3、轉(zhuǎn)供電線路的損耗電量，由該線路的產(chǎn)權(quán)所有者負擔(dān)。
七、轉(zhuǎn)供費用
供電方向轉(zhuǎn)供方支付轉(zhuǎn)供費用按被轉(zhuǎn)供方每月的實際用電量以每千瓦時_________________元計算，每月支付一次。
八、轉(zhuǎn)供電設(shè)施維護管理責(zé)任
1、經(jīng)供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方確認，轉(zhuǎn)供電設(shè)施運行維護管理責(zé)任分界點設(shè)在_________處。分界點電源側(cè)供電設(shè)施屬轉(zhuǎn)供方，由轉(zhuǎn)供方負責(zé)運行維護管理，分界點負荷側(cè)供電設(shè)施屬被轉(zhuǎn)供方，由被轉(zhuǎn)供方負責(zé)運行維護管理。
2、供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方均應(yīng)執(zhí)行《電網(wǎng)調(diào)度管理條例》。在運行、檢修、停電等操作時，三方應(yīng)加強聯(lián)系，相互配合。
九、違約責(zé)任
1、轉(zhuǎn)供方無正當(dāng)理由不得對被轉(zhuǎn)供方限電、停電。需要停限電時，應(yīng)按規(guī)定的程序通知被轉(zhuǎn)供方。未按規(guī)定的程序通知被轉(zhuǎn)供方停電，給被轉(zhuǎn)供方造成損失的，轉(zhuǎn)供方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、由于被轉(zhuǎn)供方責(zé)任造成供電方、轉(zhuǎn)供方對外停電，并給其造成損失的，被轉(zhuǎn)供方按《供電營業(yè)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定對供電方、轉(zhuǎn)供方及其他用電方承擔(dān)賠償責(zé)任，但不承擔(dān)因供電方、轉(zhuǎn)供方責(zé)任使事故擴大部分的賠償責(zé)任。
3、被轉(zhuǎn)供方未經(jīng)供電方、轉(zhuǎn)供方同意，擅自超計劃指標用電，轉(zhuǎn)供方應(yīng)通知被轉(zhuǎn)供方自行限電，必要時經(jīng)供電方同意可中止供電。
4、除本協(xié)議另有約定外，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，其他違約責(zé)任按《供電營業(yè)規(guī)則》有關(guān)條款處理。
十、爭議的解決方式
供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方如因本合同履行發(fā)生爭議時，應(yīng)依本協(xié)議之原則協(xié)商解決。協(xié)商不成時，三方共同提請調(diào)解。調(diào)解不成時，可選擇下列其中一種方式解決。
1、提交________________仲裁委員會仲裁；
2、向人民提訟。
十一、本協(xié)議效力及未盡事宜
1、本協(xié)議未盡事宜，按《電力供應(yīng)與使用條例》、《供電營業(yè)規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)章的規(guī)定辦理。如遇國家法律、調(diào)整時，則按規(guī)定修改、補充本合同有關(guān)條款。
2、本協(xié)議有效期自________年______月______日起至________年______月______日止。
3、供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方任何一方欲修改、變更、合同時，按《供電營業(yè)規(guī)則》第九十四條辦理。在修改、變更、協(xié)議的書面協(xié)議簽訂前，本協(xié)議繼續(xù)有效。
4、本協(xié)議自供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方簽字，并加蓋公章后生效。
5、本協(xié)議正本一式________份。供電方、轉(zhuǎn)供方、被轉(zhuǎn)供方各執(zhí)________份。效力均等。副本一式________份，供電方、用電方各執(zhí)________份。
6、本協(xié)議附件包括：
上述附件為本合同不可分割的組成部分。
供電方：（蓋章）___________轉(zhuǎn)供方：（蓋章）___________被轉(zhuǎn)供方：（簽章）_________
簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________簽約人：（簽章）___________
________年_______月______日________年_______月______日________年_______月______日
供電施工合同 4
供電方：______________
營業(yè)執(zhí)照號碼：____________
用電方：______________
營業(yè)執(zhí)照號碼：____________
為了保證供用電的正常進行，協(xié)調(diào)關(guān)系，明確各自的責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合供用雙方的實際情況，經(jīng)協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守。
一、供電方電力可供量，用電方計劃用電量，用電時間：______________
二、設(shè)備安裝費用的負擔(dān)：______________
三、電費的'計算和結(jié)算方法：______________
四、雙方協(xié)商同意的其他條款：______________
五、違約責(zé)任：______________
六、上述條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面補充，作為附件。
七、本合同在執(zhí)行中發(fā)行糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
八、本合同有效期：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
九、本合同一式份，供、用方各執(zhí)一份，副本送銀行、工商局(所)各一份備案。
供電方：______________
用電方：______________
代表人：______________
代表人：______________
開戶銀行：______________
開戶銀行：______________
帳號：______________
帳號：______________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
供電施工合同 5
供方：_________（以下稱甲方）
用方：_________（以下稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為了確立正常的供用水、電等的秩序，明確雙方的責(zé)任，做到安全、經(jīng)濟、合理地使用水、電，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本合同，供雙方共同遵守。
第一條供應(yīng)方式
1、甲方根據(jù)乙方的生產(chǎn)需要，按（年或季度）向乙方提供水、電。
2、在同等供應(yīng)條件下，甲方承諾優(yōu)先向乙方供應(yīng)。
3 、當(dāng)甲方出現(xiàn)水、電供應(yīng)不足的情況時，甲方應(yīng)當(dāng)按不低于其供給任何第三方（包括甲方下屬企業(yè)）水、電的比例及條件，供給乙方。
第二條收費標準
1、甲方收取水、電費用的標準，應(yīng)依照_________水、電收費標準的規(guī)定確定。甲方承諾甲方向乙方收取的水、電費用不高于其向任何第三方（包括甲方下屬企業(yè)）收取的`費用。
2、因國家法律、法規(guī)或有關(guān)政策的變動導(dǎo)致水、電收費標準的變動，則按國家規(guī)定的變動幅度作相應(yīng)的調(diào)整。
3、甲方根據(jù)自身的情況決定提高水、電的收費標準時，應(yīng)在做出提高收費標準的決定之日起一個月內(nèi)，以書面形式通知乙方，并對提高價格標準的具體情況予以說明。
第三條付款時間
乙方應(yīng)在接受甲方供應(yīng)水、電后六個月內(nèi)，支付用水用電費。
第四條其他
1、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章并經(jīng)乙方之股東大會在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過之日起生效。
2、本合同一經(jīng)生效，不得擅自修改或終止。如遇特殊情況需要對合同條款進行修改或變更，或有其他未盡事宜的，須經(jīng)雙方協(xié)商，并簽訂補充合同。補充合同作為本合同附件，與本合同具有同等效力。
3、合同有效期自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責(zé)人（簽字）：_________負責(zé)人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供電施工合同 6
用電方：_________
供電方：_________
為明確供電方、用電方供電過程中的和義務(wù)，實現(xiàn)安全、合理地供電和用電，根據(jù)《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》和《供電營業(yè)規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)供電方、用電方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，共同信守，嚴格履行。
一、受電地點、受電電壓、受電容量
1、受電地點：星園臨時市場
2、受電電壓： _________伏特
3、受電最大容量：地下總?cè)萘�；地上總�(cè)萘俊?/p>
二、供電設(shè)施維護管理責(zé)任
1、經(jīng)供電方與用電方雙方協(xié)商確認，供電設(shè)施運行維護管理責(zé)任分界點設(shè)在用戶進線側(cè)開關(guān)上閘嘴處。分界點電源側(cè)供電設(shè)施屬供電方，由供電人負責(zé)運行維護管理；分界點負荷側(cè)供電設(shè)施屬用電方，由用電人負責(zé)運行維護管理。
2、供電方、用電方分管的用電設(shè)施，未經(jīng)對方同意，不得操作或更動。如因緊急事故必須操作或更動者，事后應(yīng)在12小時內(nèi)通知對方。
3、在供電設(shè)施上發(fā)生的法律責(zé)任以供電設(shè)施運行維護管理責(zé)任分界點為基準劃分。供電方、用電方應(yīng)做好各自分管的供電設(shè)施的運行維護管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、供電方與用電方簽訂本協(xié)議后，電箱（變壓器）在使用過程中，由供電方負責(zé)維護與保修。供電期間，若供電方出現(xiàn)不能給用電方正常供電，給用電方造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)。
三、電度計量及電費
1、收費標準：用電方按_________元/度的單價給供電方交納電費，用電方按實際所用的電度度數(shù)繳納電費。
2、發(fā)生電價和其他收費項目費率調(diào)整時，按調(diào)價文件規(guī)定執(zhí)行。
3、用電方不得以任何方式、任何理由拒付電費。
四、違約責(zé)任
1、用電方不按期交清電費的，應(yīng)承擔(dān)電費的.違約責(zé)任。電費違約金從逾期之日起計算至交納日止，電費違約按欠費部分總額的千分之二計算。逾期5天即10日前未付清電費的，供電人可停止供電，并追收所欠電費和電費違約金。
2、用電方未經(jīng)供電方同意，擅自超計劃指標用電，供電方應(yīng)通知用電方自行限電，必要時供電方可中止供電。
3、除本協(xié)議另有約定外，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，其他違約責(zé)任按《供電營業(yè)規(guī)則》有關(guān)條款處理。
五、協(xié)議效力
1、星園臨時市場開始籌建至星園臨時市場撤場為止。
2、本協(xié)議書生效后，供、用電雙方均不得擅自修改或廢止。協(xié)議書中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，根據(jù)《全國供用電規(guī)則》作出補充協(xié)定，補充協(xié)與本協(xié)議書具有同等效力。
3、本協(xié)議書正本一式兩份，供、用電雙方各執(zhí)一份；協(xié)議書副本一式四份，供電人執(zhí)三份，用電人執(zhí)一份。
供電方：_________（公章）
用電方：_________（公章）
法人：_________（蓋章）
法人：_________（蓋章）
授權(quán)人：_________
授權(quán)人：_________
_________年 _________月_________日 _________年_________月_________日
供電施工合同 7
甲方：________________(以下簡稱甲方)
乙方：________________(以下簡稱乙方)
甲方為_______，有完善的電網(wǎng)系統(tǒng)。
乙方為_______企業(yè)，根據(jù)《全國供用電規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，共同達成如下供、用電協(xié)議，以便共同遵守。
1、乙方受電地點：_____________
2、乙方受電容量：___________千伏安，新增變壓器一臺。
3、合同期限：自________年________月________日起至企業(yè)生產(chǎn)終止。
4、乙方新裝或增加用電，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，均應(yīng)向甲方辦理用電申請手續(xù)。
5、乙方提出減少用電容量，甲方應(yīng)根據(jù)用乙方所提的期限，保留其原容量。
停止用電時乙方應(yīng)向甲方提出申請，同時應(yīng)將電費結(jié)清。
6、乙方的沖擊性負荷、不對稱負荷和整流用電等對供電質(zhì)量和安全經(jīng)濟運行有影響者，應(yīng)采取技術(shù)措施消除影響，否則甲方可不供電。
7、乙方發(fā)生人身觸電傷亡事故主要電氣設(shè)備損壞及因乙方的原因引起電網(wǎng)停電等事故時，應(yīng)立即向甲方報告。
8、甲方對乙方的安全用電工作督促檢查，并積極協(xié)助有關(guān)主管部門及乙方共同做好對乙方電工的技術(shù)培訓(xùn)和管理工作，定期進行安全技術(shù)考核。
9、乙方應(yīng)定期編制節(jié)約用電措施計劃，完成節(jié)約用電任務(wù)甲方應(yīng)督促、檢查、幫助乙方的節(jié)約用電工作。
10、乙方應(yīng)積極采用節(jié)約用電的新技術(shù)措施，推廣有效的'節(jié)約經(jīng)驗。
11、甲方和乙方分工維護管理的供電、用電設(shè)備，未經(jīng)分管單位同意，不得操作或更動。如因緊急事故必須操作或更動者，事后應(yīng)迅速通知分管單位。
12、甲方應(yīng)固定抄表日期，按期抄表收費。乙方應(yīng)按甲方規(guī)定的期限交付電費。對逾期不交者，按規(guī)定加收遲納金，并可停止供電。
13、本合同生效后，甲、乙雙方均不得擅自修改或廢止，合同中如有特殊情況需要修改，或有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，根據(jù)《全國供用電規(guī)則》作出補充協(xié)議，補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份
甲方：________________(蓋章)
乙方：________________(蓋章)
________年________月________日
供電施工合同 8
甲方：
乙方：
甲方自愿將甲方所有位于供電大樓宿舍號房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給乙方�，F(xiàn)雙方協(xié)議如下：
一、甲方同意將其所有的街供電大樓宿舍號房產(chǎn)及屋內(nèi)所有傢俬(沙發(fā)一套、飯桌椅一套、床3張、衣柜3只、桌3張、熱水器及廚房設(shè)施若干)一同轉(zhuǎn)賣給乙方。轉(zhuǎn)買價為人民幣_____元整(元)。
二、過戶費由乙方負責(zé)，甲方同意全程無償陪同乙方辦理公證手續(xù)和過戶手續(xù)。
三、付款方式：分兩期付清，第一期：________年____月____日至________年____月____日止付______元(￥元)。第二期_________年____月____日至_________年____月____日付清尾款人民幣______元整(￥元)。
四、付清房款之日，房產(chǎn)權(quán)、房產(chǎn)證及屋內(nèi)傢俬歸乙方所有。
五、乙方交付甲方定金人民幣_____元整(￥元)，交付甲方購房定金兩個月內(nèi)，甲方不得再次轉(zhuǎn)賣房屋。如甲方再次轉(zhuǎn)賣須賠償乙方人民幣_____元整(￥元)。
六、如乙方到期未付清房款，甲方有權(quán)重新處理房產(chǎn)，并扣除乙方_____元整(￥元)。
此合同一式四份，雙方兩位證人各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供電施工合同 9
甲方：_____
乙方：_____
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，便于合同的實施，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、工程名稱：_____
二、施工內(nèi)容及范圍：
圖紙范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容（包括地埋管，電纜敷設(shè)，電纜分接箱，箱式變壓器、環(huán)網(wǎng)柜的安裝、調(diào)試，施工圖、竣工圖、竣工資料的提供等）。
三、合同價款：
本合同工程總造價為_____元（大寫：_____元）（包含本工程施工所需的全部費用）。
四、承包方式：
以合同第三條中的工程價款包工包料，一次包死，在方案沒有改變的情況下，總價款不發(fā)生任何變化。
五、施工工期：
必須在年月日前竣工通電且電業(yè)局手續(xù)完備。
六、使用材料、規(guī)格：
本工程必須按施工圖紙設(shè)計要求的材料規(guī)格及材質(zhì)進行施工，材料規(guī)格及材質(zhì)必須符合國家相應(yīng)標準。
七、工程款支付：
工程款分三次支付
7.1合同簽字生效后，乙方進場之日起三日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的30%；
7.2所有工程完工，乙方出示市電業(yè)局送電手續(xù)的'相關(guān)證明資料且整套竣工資料及相關(guān)合格證移交甲方之日起三日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的40%，付款之日起乙方保
證3日內(nèi)通上電能夠使用；
7.3自送電之日起滿兩年后，無質(zhì)量問題，甲方一次性支付工程價款的26%，剩余4%在保修期結(jié)束后，無質(zhì)量問題情況下一次性無息支付。
八、質(zhì)量要求：
本工程必須經(jīng)市電業(yè)局驗收合格。乙方嚴格按照設(shè)計要求和國家施工及驗收規(guī)范要求施工，所用設(shè)備及材料必須為正規(guī)廠家產(chǎn)品，符合設(shè)計要求，并應(yīng)附出廠合格證或材質(zhì)證明。如因所供設(shè)備、材料不合格等原因造成的損失，全部由乙方負責(zé)。
九、工程質(zhì)保期：該工程自竣工之日起（以甲乙雙方書面形式確認時間為準）質(zhì)保期為兩年。
十、雙方權(quán)利和責(zé)任
甲方：及時支付工程款。
乙方：
1、負責(zé)協(xié)調(diào)供電相關(guān)部門的內(nèi)、外部關(guān)系；在施工中，市政、綠化、村民等阻礙施工時，由乙方為主來處理，甲方協(xié)助乙方解決；
2、按有關(guān)設(shè)計圖紙要求及國家規(guī)定施工，保證工程按期竣工且施工質(zhì)量滿足合同要求；
3、保證施工范圍周邊建筑物及原有設(shè)施的完好，由上述原因造成的一切損失由乙方承擔(dān)；
4、在工程過程中應(yīng)聽從甲方駐工地代表的管理、協(xié)調(diào)；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向繳納；如果出現(xiàn)不文明施工現(xiàn)象，或者造成的罰款由乙方承擔(dān)，甲方代乙方繳納5000元整，文明施工保證金不退換時，由乙方向甲方支付保證金或者從工程款中扣除。
十一、事故處理及安全防護：
乙方在施工過程中自行負責(zé)安全文明施工和安全防護措施并承擔(dān)其相關(guān)費用，無論任何原因發(fā)生重大傷亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人員和第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的全部費用及法律責(zé)任，甲方不承擔(dān)其任何費用和法律責(zé)任。
十二、成品保護及維護：
工程施工安裝期間和項目完工驗收后由乙方負責(zé)進行成品保護出現(xiàn)設(shè)備、線路損壞、丟失由乙方負責(zé)，經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收無質(zhì)量問題符合使用條件后以書面形式交小區(qū)物業(yè)管理單位，交接后出現(xiàn)構(gòu)件損壞、丟失由小區(qū)物業(yè)管理單位負責(zé)；保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何非人為的設(shè)備、線路損壞等質(zhì)量問題，全部由乙方負責(zé)維護。
十三、工程移交：
工程驗收合格送電后，乙方填寫工程移交證明書一式兩份，甲方對工程質(zhì)量作出評價，經(jīng)雙方簽字蓋章后各執(zhí)一份，即為工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交電業(yè)局之前的質(zhì)量和成品保護工作由乙方負責(zé)，由于電纜線路等本工程相關(guān)部分出現(xiàn)丟失、損壞、質(zhì)量問題等乙方應(yīng)承擔(dān)修理、重作更換、恢復(fù)原狀、賠償損失的責(zé)任。正式通電之日起兩年內(nèi)由乙方和電業(yè)局共同負責(zé)。若電業(yè)局不負責(zé)，由乙方負責(zé)與電業(yè)局協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)不成由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十五、違約責(zé)任：乙方違反本合同第五條工期約定和7.2項規(guī)定，應(yīng)賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失并支付每日5000元的延期違約金。
十六、爭議解決方式：本合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由仲裁委員會裁決。
十七、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（章）：_____
乙方（章）：_____
法人代表（簽字）：_____
法人代表（簽字）：_____
委托代理人：__________
委托代理人：__________
簽訂日期：__________
簽訂日期：__________
供電施工合同 10
甲方：________________（以下簡稱“甲方”）
乙方：________________（以下簡稱“乙方”）
根據(jù)工務(wù)處批準的施工組織設(shè)計方案，乙方承建________在管內(nèi)承建________工程施工，根據(jù)鐵道部《鐵路營業(yè)線施工安全管理規(guī)定》（鐵辦[2008190號）、廣鐵（集團___公司《鐵路營業(yè)線施工及安全管理實施細則》（廣運發(fā)[2010]165號）的規(guī)定，為確保施工期間營業(yè)線的行車安全，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
一、行車安全防范內(nèi)容
1.項目名稱：________________________
2.作業(yè)內(nèi)容：________________________
3.施工地段：________________________
4.施工計劃起止時間：________________
5.影響范圍：________________________
二、雙方所遵循的技術(shù)標準、規(guī)程和規(guī)范
鐵道部《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《鐵路公務(wù)安全規(guī)則》，《鐵路線修理規(guī)則》、《鐵路營業(yè)線施工及安全管理辦法》；廣鐵（集團___公司《鐵路營業(yè)線施工及安全管理實施細則》、《行車組織規(guī)則》；各相關(guān)車站的《站細》。
三、乙方安全責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1.乙方對施工安全全面負責(zé)。應(yīng)嚴格按審定的方案、范圍和批準的封鎖慢行計劃組織施工，施工中應(yīng)認真落實各項安全措施，并制定確保行車安全的應(yīng)急措施。
2.乙方須在正式施工前____天發(fā)出施工電報通知甲方。
3.乙方應(yīng)派駐站聯(lián)絡(luò)人員、工地防護員和設(shè)專職安全員，并經(jīng)培訓(xùn)考試合格，持有注明有效的上崗證書和附有照片的上崗牌，同時保持人員相對穩(wěn)定。
4.因乙方責(zé)任造成營業(yè)線設(shè)備損壞和影響行車安全，構(gòu)成行車事故的，由乙方負全部責(zé)任。
5.乙方對甲方安全監(jiān)督員發(fā)出的《施工安全整改通知書》，必須立即整改。
6.乙方對甲方安全監(jiān)督員發(fā)出的《營業(yè)線施工停工通知書》，必須立即停工整改。
7.由于特殊原因，施工中途停工，由乙方提前一天與甲方協(xié)商，制定工程過度安全措施，確保行車安全。
8.在汛期期間制定防洪安全措施及防洪搶險預(yù)案。
四、甲方安全責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1.在施工期間，甲方發(fā)現(xiàn)乙方有影響行車安全隱患，要通知乙方立即整改，危及行車安全時，有權(quán)責(zé)令乙方停止施工。
2.甲方實施行車安全監(jiān)督制度，派出技術(shù)業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強并經(jīng)培訓(xùn)合格的路工擔(dān)任安全監(jiān)督員。
五、安全防范措施及結(jié)合不安全管理
1.在防范區(qū)段內(nèi)，因施工影響鐵路技術(shù)設(shè)備的正常使用由乙方負責(zé)，凡乙方發(fā)現(xiàn)影響技術(shù)設(shè)備正常使用的問題，應(yīng)立即通知甲方處理。危及行車安全的問題來不及通知時，乙方應(yīng)立即采取防范措施，保證行車安全。
2.在防范區(qū)段內(nèi)，凡屬影響鐵路技術(shù)設(shè)備正常使用危及行車安全，乙方未通知甲方，應(yīng)急處理不當(dāng)造成的問題和事故，列乙方責(zé)任。
3.甲乙雙方應(yīng)加強施工地段的安全檢查，雙方安全員、安全監(jiān)督員均應(yīng)做好日常工作記錄。
4.其他安全事項：
（1）乙方應(yīng)設(shè)工地防護員和駐站聯(lián)絡(luò)員（在施工期間不得更換）。
�。�2）甲方車站值班站長應(yīng)對乙方的'施工進度和施工安全防范措施進行詢問，遇有影響行車安全的，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，危及行車安全時，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整頓，經(jīng)甲方檢查合格后，方可重新開工。
（3）乙方的施工設(shè)備、機具及工具用品和施工材料不得侵入線路機車車輛限界。如施工地段因施工設(shè)備、機具或施工人員造成行車事故和人身傷害事故，一切責(zé)任和后果概由乙方負責(zé)承擔(dān)。
�。�4）甲方根據(jù)乙方提出的施工項目（內(nèi)容）和有關(guān)要求，在規(guī)章允許范圍和行調(diào)命令或口頭同意后，應(yīng)積極主動的配合乙方施工，不得故意刁難。乙方不得在未經(jīng)甲方同意的情況下強行施工。因違章作業(yè)或強行施工造成的一切后果由乙方負全部責(zé)任。
（5）乙方的車輛在移動時造成鐵路交通相碰撞事故，一切責(zé)任由乙方負責(zé)。
（6）現(xiàn)澆和搭架施工時，必須采取安全防護措施，安全防護措施必須牢固，防止施工一切物件墜落，如物件墜落，發(fā)生人身傷害、打擊列車，損壞設(shè)備設(shè)施，造成的一切后果，均由乙方負責(zé)并承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償。
六、違約責(zé)任和經(jīng)濟賠償辦法（包括發(fā)生行車責(zé)任事故時雙方承擔(dān)的法律責(zé)任）：按《鐵路交通事故調(diào)查處理規(guī)則》及有關(guān)對頂規(guī)定進行處罰。
七、未盡事宜：（甲乙雙方另行商定）。
八、本協(xié)議一式四份，自簽訂日起生效，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：________________ 乙方：________________
委托法定代表人：______ 委托法定代表人：______
簽于：________________
【供電施工合同】相關(guān)文章：
供電工程施工合同通用04-27
施工施工合同06-09
施工合同委托施工合同09-27
施工合同建筑施工合同06-07
供電系統(tǒng)大修工程施工進度計劃12-29
供電點安全協(xié)議07-18
施工合同施工合同15篇07-26
施工施工合同(15篇)07-05
施工合同模板 勞務(wù)施工合同模板04-11
施工合同建筑施工合同6篇06-07