農(nóng)村合作建房協(xié)議書范本
隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多人會去使用協(xié)議，簽訂協(xié)議能夠保證雙方合作愉快。一般協(xié)議是怎么起草的呢？下面是小編整理的農(nóng)村合作建房協(xié)議書范本，歡迎大家分享。
甲方：________________
乙方：________________
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務
�、奔追截撠熖峁┦�、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
�、惨曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
�、硵嚢铏C、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
�、垂て趶腳____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
�、币曳綉敱局Ｙ|(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
�、仓匾┕み^程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
�、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
�、捶课萁ǔ珊笠荒陜�(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
�、惫こ炭罱Y(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。
四、違約責任
�、庇捎诠こ藤|(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的'，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
�、卑l(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
�、北竞贤皇絻煞荩滓译p方當事人各執(zhí)一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
�、骋陨虾贤p方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
________年___________ 月___________ 日
【農(nóng)村合作建房協(xié)議書范本】相關(guān)文章：
合作建房合同范本11-28
農(nóng)村自建建房協(xié)議書02-07
農(nóng)村建房施工合同范本02-08
農(nóng)村建房施工合同范本11-26
農(nóng)村建房木工施工合同范本02-09
農(nóng)村私人建房施工合同范本02-08
農(nóng)村分家協(xié)議書范本01-24
農(nóng)村建房合同書11-26
合作承包協(xié)議書范本02-09
合作建廠協(xié)議書范本09-03